《工程索赔申请书（优秀9篇）》

在这个高速发展的时代，很多场合都离不了申请书，写作层面上，申请书下级向上级的行文方式。那么申请书应该怎么写才合适呢？下面是小编精心为大家整理的工程索赔申请书（优秀9篇），您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。

工程索赔申请书 篇1

由____投资，由______代理的______工程于__年__月__日地网上公开招标，我公司按招标文件要求投标并中标。

从招标之日起，我公司按程序已缴了保证金28万元。中标公示后，按中标30日内，我公司多次催贵方签订施工合同，超过中标通知书规定时效内，贵方未履行与本公司签订施工合同的责任和义务，也未在时效内提出合理理由和及时返还我方保证金，因此贵方违返了大连市建设工程项目招投标相应规定，因此对我公司造成以下损失：

1、购买招标文件500元；

2、按程序做投标文件及费用30000元；

4、投标保证金28万元利息；

5、做工程预备金300万的利息；

6、班子成员费用（因工期为300天，班内所有管理人员均为年工资）。

项目经理：15万元

技术负责人：12万元

施工员：12万元

带工：10万

放线员：8万

安全员：6万元

质检员：6万元

档案员：5万元

材料员：4.5万元

（1）机械设备费用（包括塔吊、卷杨机、搅拌机、围弯机、切断机等）已签定购买合同，交付定金20万元，违约扣除50%。

（2）钢材已签定购买合同，交付定金40万元，违约扣除50%

（3）脚手架已签定购买合同，交付定金10万元，违约扣除50%。

（4）模板已签定购买合同，交付定金30万元，违约扣除50%。

总计：____元

以上情况属实，请贵方审核。

集于以上原因，我公司经过认真考虑审请贵方将______工程继续由我公司承包施工，若贵方不能将此工程交由我分司承包施工，请贵方对我公司就该工程前期准备所花费的费用给于补尝。

赔偿请求人：______

委托代理人：______

____年____月____日

工程索赔申请书 篇2

致____________（监理单位）:

根据施工合同条款第条的规定，由于________________________________的原因，我方要求索赔金额（大写）_____________________________，请予以批准。

索赔的详细理由及经过：

索赔金额的`计算：

附：证明材料

承包单位(章)__________

承包单位(章)__________

项目经理_____________

日期_____________

工程索赔相关知识：

工程索赔的程序：

（1）索赔事件发生后28日内，向监理工程师发出索赔意向通知。

（2)发出索赔意向通知后的28日内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或）延长工期的索赔报告及有关资料。

（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复。

（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28日内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28日内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

签名：_________

日期：____年____月____日

协助执行的申请书 篇3

申请人：

******

法定代表人：

***

住所：

被申请人：

****************

住所：

法定代表人：

*****

联系电话：

************

请求事项：

1、请求法院对被申请人下发协助执行通知书，保证申请人的。相关权益。

事实与理由：

******建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目向申请人购买商品混凝土，至今人尚欠申请人货款本金*****元及逾期付款违约金。*****建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目，被申请人尚欠*****建筑工程有限公司巨额工程款。被申请人与****建筑工程有限公司于20xx年7月25日在*********************主持下达成了还款协议书，协议第五条第2项约定，被申请人与****建筑工程有限公司应做好包括申请人在内的材料供应商货款支付，保证不存在任何矛盾纠纷。

为防止被申请人向*******建筑工程有限公司支付工程款进

而损害申请人利益，请求贵院依法向被申请人下达协助执行通知，阻止其向*****建筑工程有限公司支付工程款，或由被申请人直接支付相应款项于申请人。

此致

***人民法院

申请人：

二〇XX年十一月二十七日

协助执行的申请书 篇4

执行申请人：

刘长利，男，1970年12月24日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址大连市中山区竹青街4—1—8号。

执行申请人：

顾明胜，男，1950年4月9日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇塔山D园8号2—4—1。

执行申请人：

郭元生，男，1958年4月20日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇东山街。

执行申请人：

李德本，男，1963年4月6日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇塔山街650号。

执行申请人：

张德智，男，1949年5月26日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇东山D园3号1—4—1。

执行申请人：

于连起，男，1952年11月19日出生，汉族，辽宁省长海县人，住址长海县大长山岛镇塔山A园41号4—7—1。

执行申请人：

王明宝，男，1974年9月22日出生，汉族，辽宁省长海县人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇东山街1217号。执行申请人：曲道炎，男，1951年2月5日出生，汉族，辽宁省大连市人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇双岭街608号。执行申请人：张学军，男，1972年2月18日出生，汉族，辽宁省长海县人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇大甸街491号。执行申请人：王玉玺，男，1952年10月12日出生，汉族，辽宁省大连市人，系大连弘达百业集团有限公司员工，住址长海县大长山岛镇。

工程索赔申请书 篇5

工程名称：

新建古恰中心小学教学楼工程

索赔单位:

大庆市第七建筑工程有限责任公司

建设单位:

肇源县教育局

索赔的详细理由及经过：

我公司承建的，新建古恰中心小学教学楼工程，因甲方资金不到位，导致工程停工，具体造成损失工程量如下：

鉴于此我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！

具体补偿细目如下。

1、工人窝工费：从20xx年4月15日至20xx年4月30日生活区入住等待工作的人数为25人，管理人员5人。

工人：25人xx15天xx100元/天=37500元

管理人员：5人xx15天xx150元/天=11250元

2、劳务人员二次进退场路费：4000元。

劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。所以应给予补偿。

3、停工初期现场清理费：3000元，因工程是在其施工期间，各工种一律停止施工后，项目工地现场开始清理。主要包括封闭主要通道，保护部分已完工程，清理和集中施工材料和机具，清理施工区域内的所有建筑垃圾等。

4、钢管、扣件租金增加费：2500元

5、塔吊的闲置费：2500元

6、工地留守看护人员管理费：1500元

7、临时设施的闲置费用：500元，工地食堂，宿舍、水电等临时设施的闲置费按每月1000元计算现对以上事项提出索赔。索赔合计：63750元。

索赔单位负责人（签字）：xx

日期：xx年xx月xx日

工程索赔意向通知书于xx年xx月xx日收到

项目管理机构签收人：xx

日期：xx年xx月xx日

工程索赔申请书 篇6

情况说明

工程名称：肥西严店乡20xx-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理

施工单位

合肥君子兰园林工程有限公司

建设单位

肥西县严店乡人民政府

情况说明：

1、我公司承建肥西严店乡20xx-2017年应急水利水毁修复堤防滑坡治理工程，应建设单位要求，我单位人员、机械以及相关材料于20xx年1月15日进场施工，因政府与当地老百姓没有协调好，现场无施工作业面，导致工程停工，造成我单位很大的人工费、机械设备费的损失。

2、因为该项目是应急水利水毁修复，我单位本计划在汛期来临之前完成该项目，现在由于不具备施工条件造成工程停工。如果短期内再无法开工，我单位无法保证在汛期（每年约5月份）来临前完成该应急水利水毁修复项目。

施工单位（签字盖章）：xx

日期：20xx年xx月xx日

建设单位（签字盖章）：xx

日期：xx年xx月xx日

工程索赔申请书 篇7

_______货运有限责任公司：

20____年____月____日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘x（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于20____年____月____日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：

破损部位及程度费用(元)上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆1300.00温室：合页部分及四个边角破裂1900.00横梁：中间部分压损800.00电机上罩50.00包装箱450.00修理设备运输费400.00设备修理人工费1200.00费用合计6100.00以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

顺祝商祺！

北京________有限责任公司

20____年____月____日

协助执行的申请书 篇8

xxxxxx建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目向申请人购买商品混凝土，至今人尚欠申请人货款本金xxxx元及逾期付款违约金。xxxx建筑工程有限公司因承建被申请人厂房工程项目，被申请人尚欠xxxxx建筑工程有限公司巨额工程款。被申请人与xxxx建筑工程有限公司于20xx年7月25日在xxxxxxxx主持下达成了还款协议书，协议第五条第2项约定，被申请人与xxxxx建筑工程有限公司应做好包括申请人在内的材料供应商货款支付，保证不存在任何矛盾纠纷。

为防止被申请人向xxxxx建筑工程有限公司支付工程款进

而损害申请人利益，请求贵院依法向被申请人下达协助执行通知，阻止其向xxxxx建筑工程有限公司支付工程款，或由被申请人直接支付相应款项于申请人。

此致

xxx人民法院

申请人：

二〇XX年十一月二十七日

工程索赔申请书 篇9

北京xx货运有限责任公司：

20xx年x月xx日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘x（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200x年x月x日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：

破损部位及程度 费用(元) 上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 温室：合页部分及四个边角破裂 横梁：中间部分压损 电机上罩 包装箱 修理设备运输费 设备修理人工费 费用合计 以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。

xxx

20xx年xx月xx日