《加工承揽合同诉讼上诉状热门三篇》
加工承揽合同诉讼上诉状（精选3篇）
加工承揽合同诉讼上诉状 篇1
甲方(定作方)：______________
代理人：______________
地址：______________
联系电话：______________
乙方(承揽方)：______________
代理人：______________
地址：______________
联系电话：______________
甲、乙双方本着平等合作、互惠互得的原则，依据《中华人民共和国民法典》和其他相关法规的规定，就___________(地点)玻璃供需问题，经双方友好协商，一致同意签订以下加工合同，具体条款如下：
一、品种、规格、数量、单价：
玻璃品种： ___________，规格： ___________，数量：___________，单价：___________。
交货地点：______________
运输方式、费用：______________
1)由乙方负责送货，运输费用由乙方承担.玻璃卸车前破片由乙方负责，落地验收后出现破损由甲方负责.
2)产品必须按甲方订单要求每片附加标签、规格、品种、楼号楼层等识别编码，标签编统一贴在白玻面，以便区分。
二、交货期：
合同签定后，乙方收到甲方订单后十日内供货，补片玻璃应在七日内完成。
三、验收方式：
1)玻璃送达甲方工地后应当场验收当批玻璃，发现有不符合下单尺寸的产品应以及时予以检验，若有异议应在三日内以书面形式通知乙方，否则视为验收产品合格。
2)_________玻璃制作按国家标准执行，相关规定以行业标准为准.
六、结算及付款方式：
甲方根据玻璃保修期给乙方一张远期支票，乙方发车后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供发票给甲方。
七、违约责任：
1)双方应按合同约定履行，乙方若延期供货，每日应向甲方支付3%作为违约金.
2)如产品质量达不到设计要求，乙方应承担一切责任和经济损失。
八、其他：
本合同未尽事宜，由双方协商解决，合同争议双方均有权提起诉讼。
九、本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。合同签订至本项目结束本合同自行解除。
十、保质期及保修
1、保质期为二年(验收之日起)
2、执行本项目保修期，在保修期内发现玻璃质量问题，乙方无偿更换，执行保修内产品所附有的责任。
甲方：______________
代表：______________
账号：______________
户行：______________
___________年___月___日
乙方：______________
代表：______________
账号：______________
户行：______________
___________年___月___日
加工承揽合同诉讼上诉状 篇2
原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。
被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________
1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。
2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;
3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________
原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。
此致
__________市人民法院
具状人：_________________
年月日
加工承揽合同诉讼上诉状 篇3
房主人(甲方):____________
承建人(乙方):____________
根据《_____》、《建筑法》的有关规定，结合本本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方平等协商同意签订本合同。以资甲、乙双方共同遵守。
一、建筑项目：私人住宅主体项目。
二、建筑面积：按实际板面计算。
三、承建方式及施工准备：按甲方提供的图纸施工，其中砖混结构改为砖木结构，其中板面钢筋间距1616(卧室)，1416(客厅)双层双向，打板每平方米一包425#水泥，做砖粉墙，每二车(施工车)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16锣纹钢。打板厚度第一、二层120mm，第三层80mm，再做琉璃瓦。
四、外观按图施工，门窗，外墙砖等，其中铝合金窗改为普通平开窗。
五、按梯扶手做成红榉木的圆形木扶手。
六、单价按实际板面积，每平方米540.00元人民币大写伍佰肆拾元整，其中整栋外加叁万伍仟陆佰元。
七、工期在20_________年9月30日前完工。
八、室内只是粉墙，楼梯板一到三层，安装电线，开关插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中如造成事故与甲方无关。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各一份，自签字之日起生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日