《依法解除设备买卖合同起诉状(通用3篇)》
依法解除设备买卖合同起诉状(精选3篇)
依法解除设备买卖合同起诉状 篇1
合同编号:
买受人:__签定地点:
出卖人:
签订时间:________年____月____日
第一条标的、数量、价款
第二条质量标准:国家标准,通过耐压试验,绝缘标准符合要求
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期________年,质保期内如有任何问题乙方维修或者更换,质保期过后如出现质量问题,乙方提供维修,如需更换配件则收取成配件本费,在接到维修电话后2小时内给予答复,24小时派出技术服务人员到达现场
第四条包装标准、包装物的供应与回收:出厂原包装
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:变压器使用说明书、变压器总装图、铭牌标志图
第六条标的物所有权自甲方验收合格之日起转移
第七条交货方式、地点: __,现场验收交货
第八条运输方式及到达站和费用负担:乙方负责运输,运输过程中的费用和风险由乙方负责
第九条交货时间:合同生效后____日内到货
第十条检验标准、方法、地点及期限:按照技术标准,按合同验收
第十一条成套设备的安装与调试:甲方如需指导安装、调试,乙方需派技术员指导安装、调试
第十二条结算方式、时间及地点:电汇,验收合格并由乙方挂账后次月底支付合同款的 %,剩 %质保金在质保期满后付清
第十三条违约责任:交货期内没有到货的,乙方需支付甲方合同总价款 %每天的违约金,验收质量不合格属乙方违约,乙方需支付甲方 %违约金
第十四条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的可提交____市仲裁委员会仲裁或者依法向人民法院起诉
第十五条本合同自合同签订之日起生效
第十六条其他约定事项:本合同一式五份,甲方三份,乙方两份
甲方代表:乙方代表:
单位名称:单位名称:
________年____月____日________年____月____日
依法解除设备买卖合同起诉状 篇2
签约地:
甲方(买方):乙方(卖方):
1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):
本合同若有详细的双方签字的配置清单,请详见附件。
2.设备的交付期乙方在合同生效的____天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第7条规定执行。
3.设备运输、安装和验收
3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用,装卸费由____乙方___承担。
3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在______天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。
3.3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。
3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.付款方式
甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,在两个月后、三个月内付清。
5.伴随服务
5.1乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。
5.2乙方还应免费提供下列服务:
设备的现场安装和调试
提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料
乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6.质量保证及售后服务
6.1乙方应保证所供设备是在__________(年月)后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。
6.2乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。
6.3报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。
6.4保修期满后,人工费为单次故障不高于______元,年度定期预防性维护保养次数,不少于_______次。
6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。
7.索赔条款
7.1如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:
7.1.1同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
7.1.2按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。
7.1.3调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。
7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的限额,甲方有权终止合同。
7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8.争端的.解决
双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。
9.合同生效
9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
9.2本合同一式____份,以中文书就,甲方执叁份、乙方执壹份,具有相同的法律效应。
10.合同附件
合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。
10.1配置清单设备的配置清单
10.2技术标准投标文件的技术响应设备技术说明
11.特别约定_______________________________________________________________________
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)
甲方法定代表人或授权委托人乙方法定代表人或授权委托人
日期:____________________日期:____________________
依法解除设备买卖合同起诉状 篇3
原告:_________________
注册地
法定代表人:_________________
电话:_________________
被告:_________________
地址:_________________
电话:_________________
诉讼请求:_________________
1、请法院依法解除20__年12月26日原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、请求法院判决被告支付违约金610元;
3、本案诉讼费用由被告承担。
实和理由:_________________
原告于20__年12月26日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告出售给被告位于__________市__________区__________路西、__________路北瑞丰苑的一套面积为96.6平方米的商品房,该房屋总价款为:_________________881049元,其中有首付款271049元,余款610000元被告应在20__年2月6日以商业贷款贷款的方式支付,合同还约定交房日期为20__年10月31日之前。合同签订后,被告仅支付首付款271049元。之后,被告以贷款没有通过为由,在合同约定的余款交付日期到后,却迟迟未能向原告支付610000元的余款。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行付款义务。双方在合同第七条第二款中约定:_________________“逾期90日后,出卖人有权解除合同,买受人按累计应付款的0.1%向出卖人支付违约金。”因此,原告根据合同约定向法院起诉,要求法院判决解除原、被告之间的房屋买卖合同,并要求法院判决被告依合同约定支付违约金。原告特提起诉讼,请求法院判如所请。
此致
___________人民法院
具状人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日