首页 > 法律文档 > 协议书 > 工程款结算协议书范本汇编28篇正文

《工程款结算协议书范本汇编28篇》

时间:

工程款结算协议书范本(精选28篇)

工程款结算协议书范本 篇1

甲方:________________

乙方:________________

甲方雇佣乙方在其承包的________________建筑工地项目工作,________________年________________月________________日由于个人意外摔倒,致使全身多处受伤,出院诊断:经司法鉴定为:伤残等级________________。现甲乙双方在友好协商的情况下,就乙方的受伤事宜达成如下赔偿协议:

一、在乙方受伤期间的所有医疗费用,在乙方医疗期间甲方均已全部支付,在此不在对乙方进行赔偿。

二、就乙方的以上伤害事故甲方赔偿乙方包括但不限于差旅费、误工费、护理费、住院伙食补足费、残疾赔偿金、后续治疗费、鉴定费、被抚养人生活费、精神抚慰金、残疾辅助器材各项人身损害赔偿费用以及工伤赔偿等各项费用共计人民币。

三、本协议签订后当日内,甲方必须向乙方转账支付;转账支付成功后,乙方向甲方出具收据

四、本协议签定后,就此次事故乙方放弃其他要求,不得再以任何理由和方式向甲方以及任何部门和机关提出任何赔偿要求以及其他请求,本案就此处理完毕。

五、乙方应协助甲方向有关机关申请此次事故医疗费报销事宜,并应提供相关证件及资料。

六、本协议一式三份,甲方以及乙方签字生效。

甲方:________________

乙方:________________

见证人:________________

签订日期:________________

工程款结算协议书范本 篇2

甲方:________

乙方:________

________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。

基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:

第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________

月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条 强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的`材料。

6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:________________________.

第四条 双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:

甲方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.

乙方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.

北京市公证处联系地址:

地址:____________________________________

邮编:________________________电话:________________________________

承办公证员:____________

甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。

第六条 保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条 其他

1、本协议自_____市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。

3、本协议正本一式________份,每份均具有同等法律效力,双方各持________份,一份留存于_______市公证处备案。

甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)

法定代表人或授权代表:______(签字) 法定代表人或授权代表:____(签字)

________年________月________日 ________年________月________日

甲方:________

乙方:________

______年___月___日

工程款结算协议书范本 篇3

甲方:

乙方:

本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:

一、结算编制内容:

奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

二、承包方式:

乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。

三、结算费用的.支付方式:

乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

四、甲方责任:

1、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。

3、 按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任:

1、 必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、 负责结算备查资料的收集装订。

3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

六、其他:

乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。

七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。

甲方(签章):

乙方(签章):

_____年____月____日

工程款结算协议书范本 篇4

协议人(以下简称甲方):____________

协议人(以下简称乙方):________

乙方于____年被甲方聘为该厂工人。____年____月____日____,乙方在工作时,不慎受伤。事发后,甲方将乙方送到医院进行治疗日,并支付了全部医疗费用。____年____月____日,乙方再次到医院做后续医疗手术,现已痊愈。为解决乙方工伤事宜,甲、乙双方方本着平等协商、互谅互让的原则,依据《工伤保险条例》,经协商达成协议如下:

一、由甲方一次性赔偿乙方医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助业、工伤期间工资、护理费、伙食费、交通费、经济补偿等各项费用共计元整(¥:________元);

关于索要工伤赔偿时间问题

二、乙方领取上述各项费用后,双方劳动关系立刻解除;

三、乙方领取上述各项费用后,乙方自愿放弃赔偿差额权利;

四、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利;

五、本协议一式两份,双方各持一份,自双方签章之日起生效。

甲方:________

乙方:________

____年____月____日

____年____月____日

工程款结算协议书范本 篇5

发包人:____________________

承包人:___________

广州___________建设项目

工程是广东省、广州市的重点项目,及时完成建设项目的结算工作,不仅是省市领导的明确要求,也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件,是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作,发包人、承包人双方经协商一致,签订本工作协议书,资双方共同遵照执行。

1、工程结算报告的提交及审定

承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员,在__年__月__日至_____月_____日必须保证在工地现场办公,专门从事竣工档案编制、工程结算工作;否则,应按号合同(以下简称原合同)专用条款第款的约定承担违约责任,直至承包人改正到位为止。

承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料,并在__年__月__日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。

本工程合同正常结算工作以截止在__年__月__日前上报的工程结算资料为基础进行,承包人应积极配合发包人,协助政府上级主管部门,完成上报结算书的审定工作。

发包人在收到承包人__年__月__日提交的手续齐备的工程结算资料后,应组织有关单位在__年__月__日前审核完毕,及时报送上级部门审批。

承包人虽未能在__年__月__日前上报,但能在__年__月__日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为__年__月__日。至__年__月__日承包人仍未报送本工程结算资料,视为已全部报出,发包人不再受理任何本工程结算资料。

承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组,要求及时报送工程结算资料并予以落实,否则,应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员,发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员,有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付,承包人不得有异议。

2、工程结算定审后有关款项的支付

本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的,双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理:

(1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额),发包人继续支付至结算定审金额的100%。

3、工程结算中争议问题的处理

对于工程结算中有争议的问题,依据合同的相关约定,本着“依法依规,实事求是和风险共担”的原则,按如下约定处理:

(1)承包人在__年__月__日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议,在__年__月__日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定;未能达成一致的部分如能在__年__月__日前取得一致的,将与承包人在__年__月__日至__年__月__日之间上报的工程结算资料为基础并在__年__月__日前取得一致的部分一起,经上级主管部门审定后,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。

(2)双方未能在__年__月__日前达成一致的本工程结算争议,按照原合同专用条款第款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解;调解不成的,任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。

4、本工作协议书作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的,以本工作协议书的约定为准。

5、本工作协议书于双方签字盖章后生效,至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。

6、本工作协议书一式份,发包人执份、承包人执份,具有同等法律效力。

发包人:_______________承包人:___________

(盖章)___________(盖章)___________

法定代表人:___________法定代表人:___________

委托代理人:___________委托代理人:___________

住所:___________住所:___________

电话:___________电话:___________

传真:___________传真:___________

签约日期:___________签约日期:___________

签订地点:

工程款结算协议书范本 篇6

甲方(发包方):

姓名:________________

身份证号:________________

联系地址:________________

联系电话:________________

乙方(承包方):

公司名称:________________

法定代表人:________________

公司地址:________________

联系电话:________________

鉴于乙方承担的______已完工并通过验收,双方就工程款结算事项达成如下协议:

一、工程基本情况

工程名称:______

工程地点:______

工程内容:_______

二、结算金额及支付方式

经双方核定,工程结算总金额为人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

甲方分以下阶段支付工程款:

本协议签订后______日内,支付人民币(大写)______元整(小写:¥______元);

工程验收合格满______个月后,支付人民币(大写)______元整(小写:¥______元);

剩余工程款人民币(大写)______元整(小写:¥______元)作为质保金,在质保期满且无质量问题后______日内支付。

三、工程质保

质保期自工程验收合格之日起计,为期______个月。

在质保期内,如发现工程质量问题,乙方应负责免费维修或更换。

四、双方责任

甲方应按照协议约定及时支付工程款。

乙方应提供完整的工程结算资料,并配合甲方进行审核。

五、违约责任

若一方违反本协议约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此造成的损失。

六、争议解决

本协议在履行过程中发生的'争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(签字):________________

日期:______年______月______日

乙方(盖章):________________

法定代表人(签字):________________

日期:______年______月______日

工程款结算协议书范本 篇7

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。

一、项目概况:

本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥22000万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥5000万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。

二、项目建设完成时间:

本工程项目于20__年12月31日前完成,在20__年1月31日前竣工验收。

三、工程价款决算原则:

本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(20__版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。

四、工程费用支付方式:

所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。

五、其他

本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。

六、协议生效

本协议经双方签字盖章后生效。

协议订立时间:20_______年_____月_____日

协议订立地点:贵州省毕节市大方县

甲方: _________(公章)乙方:_________ (公章)

法定代表人:_________法定代表人:_________

或委托代理人:_________或委托代理人:_________

地址:___________________________地址:___________________________

联系电话:__________________

工程款结算协议书范本 篇8

甲方:

乙方:

本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:

一、结算编制内容:

工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

二、承包方式:

乙方按与甲方签订的施工合同完成工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为____,(大写:____元整)。

三、结算费用的支付方式:

乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项。

四、甲方责任:

1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。

3、按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任:

1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、负责结算备查资料的收集装订。

3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

六、其他:

乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。

甲方(签章):

乙方(签章):

日期:

工程款结算协议书范本 篇9

甲方:北京__________物业发展有限公司

乙方:北京__________集团有限责任公司

鉴于乙方承建甲方开发建设的“中国__________商城”一期工程项目(以下简称“一期工程”)的特殊历史背景情况,及甲方重组后对一期工程后续开发建设所付出的巨大努力,现甲、乙双方就甲方未支付乙方一期工程尾款事宜,经双方友好协商共同达成协议内容如下:

一、甲方尚欠乙方一期工程尾款约为____万元人民币(不含工程质保金____万元人民币,质保金的返还时间按双方签订的合同(注明是哪一个合同)约定执行)。

二、甲方自20__________年7月1日起至20__________年12月31日止,向乙方支付完毕上述工程尾款。具体付款日期及方式如下:

1、20_________年7月____日前____万元

2、20__________年8月____日前____万元

3、20__________年9月____日前____万元

4、20__________年10月____日前____万元

5、20__________年11月____日前____万元

6、20__________年12月____日前____万元甲方按上述时间的约定,将款项汇入以下帐号:

三、双方同意在支付上述最后一笔工程款前,对双方可能产生的差异进行确认调整,并按最终确认结果支付。双方确认差异并进行调整的依据是:合同、结算单、甲供材料。若双方无法就调整达成一致,甲方必须按本协议第二条第6项规定的时间向乙方支付不少于该项支付数额的95%,即____万元的一期工程尾款。

四、由于甲方未能严格履行甲、乙双方于20__________年9月18日签订的《中国__________商城工程补充协议》,另应向乙方支付违约金____万元。但考虑到双方的友好关系及乙方履行本合同的诚意,乙方同意甲方在严格履行本协议约定的义务前提下,免除其中____万元的支付义务,即甲方只须向乙方支付50万元违约金,该50万元违约金应于20__________年12月____日前支付。若甲方未能全面履行本合同约定的义务,则仍应向乙方支付本条所述全部违约金____万元,且该违约金自本合同生效之日起按人民银行同期贷款利率计算利息。

五、本协议经双方签字、盖章后生效。

六、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行签署补充协议,补充协议与本协议均有同等法律效力。

七、由于履行本协议引发的争议,任何一方均应向北京仲裁委员会提起仲裁,仲裁裁决是终局的。

八、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份。

甲方:北京__________物业发展有限公司(盖章)地址:

电话:

法定代表人(或授权代表)签字:

乙方:北京__________集团有限责任公司(盖章)地址:

电话:

法定代表人(或授权代表)签字:

签订日期:

工程款结算协议书范本 篇10

甲方(发包方):

姓名:________________

身份证号码:________________

地址:________________

联系电话:________________

乙方(承包方):

姓名:________________

身份证号码:________________

地址:________________

联系电话:________________

鉴于乙方已按照双方签订的《工程承包合同》完成了______的施工,且工程已通过验收,现双方就工程款结算事宜达成如下协议:

一、工程结算总价

经双方核算,本工程的结算总价为人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

二、付款方式及时间

甲方在本协议签订后的______日内,向乙方支付工程款人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

剩余工程款人民币(大写)______元整(小写:¥______元),甲方应在______年______月______日前支付给乙方。

三、工程质量及保修

乙方保证工程质量符合合同约定及相关标准。

工程的'质量保修期为自验收合格之日起______年,在保修期内,乙方应承担质量保修责任。

四、违约责任

若甲方未按照本协议约定支付工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

若乙方违反本协议约定的质量保修责任,应负责无偿修复或返工,并承担由此给甲方造成的损失。

五、争议解决

本协议在履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、协议生效

本协议自双方签字(或捺印)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(签字或捺印):________________

______年______月______日

乙方(签字或捺印):________________

______年______月______日

工程款结算协议书范本 篇11

甲方:

乙方:

经双方友好协商达成以下协议:

1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款¥,现乙方申请将该笔款项转给,由在购买住宅一套,该房屋户名写为,身份证号,若产生一切责任由春承担。

2、该笔费用已完成发票审核签呈手续,请财务部门审核。该笔费用转为乙方住宅购房款后,甲方无需再行支付给乙方

3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公司无关。

甲方:乙方:

______年____月____日______年____月____日

工程款结算协议书范本 篇12

甲方:____________

乙方:____________

依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。

一、承包范围:

甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。

1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作;乙方将资料送达甲方施工员后,除工程量核对及造价核对外的其他工作如:材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。

2、水电安装资料:包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料(不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助),对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档(不包括其中发生的费用)。乙方将资料送达甲方施工员后,资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成,资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。

二、承包方式:

乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来,按结算总造价的千分之六收取服务费,现金结算。

三、双方责任和义务:

1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更,且发生变更应及时通知乙方,甲方的施工人员应与乙方配合。

2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责,若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。

3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责,如因检测所造成的工作延误

乙方不承担任何责任。

4、甲方负责现场材料质保资料的提供(合格证、材料检测报告相关资料等)。

5、甲方负责施工过程中的协调工作;甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口,以备乙方需要时可工作。

6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方,乙方就此作为资料编制依据,按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。

7、工程进度报送:甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方,乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。

8、甲方在本项目委托后,负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料,提供给乙方编制结算计量及核对。

9、乙方在工程项目的预结算进行当中,应做好保密性和安全性,确保甲方的利益和权益不受损失。

四、付款方式:

甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付),结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。

五、本协议不尽之处,甲、乙双方共同协商补充;

本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方:

乙方:

x年xx月xx日

工程款结算协议书范本 篇13

甲方(发包方):

公司名称:________________

法定代表人:________________

地址:________________

联系电话:________________

乙方(承包方):

公司名称:________________

法定代表人:________________

地址:________________

联系电话:________________

鉴于乙方已完成甲方委托的______工程,经双方友好协商,就该工程的款项结算事宜达成如下协议:

一、工程概况

工程名称:______

工程地点:______

工程内容:______

二、结算金额

经双方确认,本工程的结算总金额为人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

三、付款方式

甲方应在本协议签订后的______个工作日内,向乙方支付结算金额的______%作为预付款,计人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

乙方在完成工程的竣工验收并提交所有相关资料后的______个工作日内,甲方支付结算金额的______%,计人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

剩余结算金额的______%作为质量保证金,计人民币(大写)______元整(小写:¥______元),在质保期届满且无质量问题后的______个工作日内,甲方一次性无息支付给乙方。

四、双方责任与义务

甲方应按照本协议约定及时支付工程款。

乙方应确保所提供的工程结算资料真实、准确、完整,并配合甲方进行审核。

乙方应按照相关法律法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

五、违约责任

若一方违反本协议约定,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿对方因此遭受的`损失。

六、争议解决

本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

本协议未尽事宜,双方可另行协商补充约定。

甲方(盖章):________________

法定代表人(签字):________________

签订日期:______年______月______日

乙方(盖章):________________

法定代表人(签字):________________

签订日期:______年______月______日

工程款结算协议书范本 篇14

甲方:____________

乙方:____________

依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。

一、承包范围:

甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。

1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作;乙方将资料送达甲方施工员后,除工程量核对及造价核对外的其他工作如:材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。

2、水电安装资料:包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料(不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助),对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档(不包括其中发生的费用)。乙方将资料送达甲方施工员后,资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成,资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。

二、承包方式:

乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来,按结算总造价的千分之六收取服务费,现金结算。

三、双方责任和义务:

1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更,且发生变更应及时通知乙方,甲方的施工人员应与乙方配合。

2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责,若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。

3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责,如因检测所造成的工作延误

乙方不承担任何责任。

4、甲方负责现场材料质保资料的提供(合格证、材料检测报告相关资料等)。

5、甲方负责施工过程中的协调工作;甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口,以备乙方需要时可工作。

6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方,乙方就此作为资料编制依据,按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。

7、工程进度报送:甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方,乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。

8、甲方在本项目委托后,负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料,提供给乙方编制结算计量及核对。

9、乙方在工程项目的预结算进行当中,应做好保密性和安全性,确保甲方的利益和权益不受损失。

四、付款方式:

甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付),结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。

五、本协议不尽之处,甲、乙双方共同协商补充;

本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。

甲方(签字盖章):____________

乙方(签字):____________

20___年___月___日

工程款结算协议书范本 篇15

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商一致,现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同,以供双方共同遵守。

一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程,进行工程结算编制(审核)。

二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。

三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后5个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程,双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件,并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件,同时将甲方提交的资料退回给甲方。

四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核),并保证成果文件的真实性、合法性,并对成果文件予以严格保密,未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。

五、服务费计算及支付

单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5‰)计取;单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5‰)计取;效益审核费按核减金额的5%计取;单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用;在乙方提交成果文件正稿后5个工作日,甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称:广西同泽工程造价咨询有限责任公司;开户银行:南宁市工商银行开投支行;银行账户:)。

六、违约责任

1、甲方未能按期支付审核费用的,每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。

2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的,每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金,逾期超过5天的,甲方有权解除本合同。

七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议,首先由双方友好协商解决,协商不成则通过诉讼解决,诉讼由乙方所在地法院管辖。

八、本合同一式肆份,甲、乙方各执贰份,自双方盖公章及法定代表人签字后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

工程款结算协议书范本 篇16

甲方(发包方):

公司名称:________________

统一社会信用代码:________________

法定代表人:________________

地址:________________

联系电话:________________

乙方(承包方):

公司名称:________________

统一社会信用代码:________________

法定代表人:________________

地址:________________

联系电话:________________

根据双方签订的_______,乙方已完成______的全部施工内容,现双方就工程款结算事宜,经友好协商,达成如下协议:

一、工程结算范围

包括但不限于工程施工、材料采购、设备安装调试等,具体以双方确认的工程清单为准。

二、工程结算金额

经双方共同确认,本工程结算总金额为人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

三、结算款支付

甲方在本协议签订后______个工作日内,支付乙方结算金额的______%,计人民币(大写)______元整(小写:¥______元)。

剩余结算金额的______%,计人民币(大写)______元整(小写:¥______元),作为质量保证金,在质保期满后无质量问题的.情况下,甲方于______个工作日内一次性支付给乙方。

四、质量保证

乙方对工程质量承担保修责任,质保期自工程竣工验收合格之日起计算,为期______年。

在质保期内,如发生质量问题,乙方应在接到甲方通知后的______小时内到达现场进行维修,所发生的费用由乙方承担。

五、违约责任

若甲方未按约定支付结算款,每逾期一天,应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

若乙方未履行质量保修义务,应承担相应的维修费用,并向甲方支付违约金。

六、协议争议解决

本协议在履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、协议生效

本协议自双方签字(盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):________________

法定代表人(签字):________________

签订日期:______年______月______日

乙方(盖章):________________

法定代表人(签字):________________

签订日期:______年______月______日

工程款结算协议书范本 篇17

甲方:________________

乙方:________________

经双方协商一致,现________________(甲方)与(乙方)就此事赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:

一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费,精神抚慰金等合计人民币____元。

二、付款时间及办法(含有关条件):

三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。

四、甲方履行赔偿义务后,乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何赔偿费用要求。

五、甲方履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方自行承担,甲方对此不再承担任何责任。

六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。

七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

九、乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。

十、其它:

甲方:________________(签字)盖章

乙方:________________(签字)

见证人:________________(签字)

签约时间:________________

工程款结算协议书范本 篇18

甲方:

乙方:

甲方因“__1号生态村”建设需要,于20__________年__________月将庭院式房屋建设工程发包给__市建筑工程有限公司施工,于20__________年1月将公寓式房屋的建设工程发包给__良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算,双方就建设工程款支付事宜经协商一致,签订协议如下,必须严格遵守。

一、建设工程施工情况:乙方已经于20__________年__________月完成了全部承包范围内的施工项目,并已经作竣工验收。

二、工程价款:乙方已经向甲方提交了《工程结算书》,甲方也作了审核,现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整(103600000.00元),至20__________年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)。

三、工程款支付:对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)甲方不作现金支付,而是以销售商品房形式支付乙方,即甲方将商品房销售给乙方,乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米,具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额,由乙方两家公司自行协商解决,与甲方无关。

四、房屋转让:本协议签署后,乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方转让。但无论转让金高低,乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户,甲方开具购房《发票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回时间为叁个工作日内。

五、工程结算:本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理,甲方委托有权机构作竣工结算,无论结算金额高低,但乙方必须配合完善。

六、建安税费:建筑工程余款的建安税由甲方承担,并向乙方出具税票。

七、税、费承担:按国家法律规定,甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费(包括:契税、维修基金、办证费)。

八、产权登记:甲方与乙方或乙方确定的..商品房买受人签订《商品房购销合同》,及时办理合同备案,配合乙方办理产权登记。

九、本协议签署后,甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售,若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售,必须承担乙方的全部经济损失,并承担逾期未付款总额的`每日按仟分之壹计算的迟延履约金。

十、工期拖延的责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。

十一、工程保修:由__市建筑工程有限公司承担“__1号生态小区”的全部保修责任,具体由__市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书

十二、__市建筑工程有限公司于20__________年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整(500000.00元)的合同履约保证金,该款甲方不作退偿,乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“__1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用,甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。

十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。

十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。

十五、本协议壹式陆份,甲方持两份,乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。

甲方:

乙方:

工程款结算协议书范本 篇19

发包人:_________________

承包人:_________________

依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围,

该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:_________________

一、工程结算范围:_______________(参照承包范围)。

二、工程结算造价:________大写:______________元,小写:______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。

三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共__________份,发包人__________份,承包人__________份,监理单位__________份。

四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。

发包人(签章):_________________

承包人(签章):_________________

_____________年__________月__________日

工程款结算协议书范本 篇20

甲方:_____________

乙方:_____________

经甲乙双方友好协商并共同努力,于____年____月____日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人

姓名:_____________

联系电话:_____________

合同编号:_____________

合同价:_____________

结算总价:_____________

3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。

甲方:

乙方:

x年xx月xx日

工程款结算协议书范本 篇21

甲方:

乙方:

双方于___年___月___日签订的合同现已履行完毕(或提前解除)。关于结算事宜,双方经协商达成如下一致意见:

一.双方认可,甲方应付乙方的工程款总额为___元。

二.甲方已付乙方工程款总额为___元,其中现金支付___元,代扣甲供材料款___元,代发乙方应付的民工工资___元,代扣税金___元,其它___元。

三.至此,甲方尚欠付乙方款项合计___元,其中包含质保金___元。

四.本协议签订后,甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕,所有权利义务已作最终处分,不再有其它争议。

五.履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移。

六.本协议发生争议,由协议签订地法院管辖,原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。

七.本协议一式四份,双方各两份,效力相同。

甲方名称:乙方名称:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

联系电话:联系电话:

工程款结算协议书范本 篇22

甲方:____

乙方:____

鉴于甲乙双方于20__年__月__日签订为期__年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。

1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币______元整(______元)

2.甲方同意乙方于20__年__月__日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于20__年__月__日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款20__年__月__日当日一次性付清。

3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

4.该协议作为双方协定的'承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。

5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:____

授权代表:

日期:

乙方:____

授权代表:

日期:

工程款结算协议书范本 篇23

分包合同编号:____________

甲方:____________

乙方:____________

1、甲、乙双方于20________年________月________日签订了

2、根据现场工作量结算,实际增补费用0元(见增补协议或附件结算清单)。工程已通过质量验收。

3、扣除项:

4、人民币:元

5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效;

6、本协议一式两份,双方各执一份。

甲方:________ 乙方:________

法定(委托)代表人: ________法定(委托)代表人:________

项目经理: ____________项目经理:____________

日期:____________ 日期:____________

工程款结算协议书范本 篇24

甲方(委托付款方) :

乙方(付款方):

丙方(收款方):

甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。

1、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在 年月日签订的合同,合同金额 八百零伍万元整 款项。

收款人(公司全称); 收款人开户银行全称: ;收款人账号:;

2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。

3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。

4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。

5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。

(1)收款人名称;

(2)收款人开户银行及账号。

6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。

7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。

8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。

9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。

甲方:________

乙方:________

丙方:

______年___月___日

工程款结算协议书范本 篇25

甲方:

乙方:

1、甲、乙双方于__年__月__日签订了

2、根据现场工作量结算,实际增补费用 元(见增补协议或附件结算清单)。工程已通过质量验收。

3、扣除项:

4、人民币: 元

5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效;

6、本协议一式两份,双方各执一份。

甲方:________

乙方:________

______年___月___日

工程款结算协议书范本 篇26

委托方:_________(以下简称“甲方”)

受托方:_________(以下简称“乙方”)

甲、乙双方本着互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则,共同遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,并明确双方的权利和义务,经双方自愿协商就_______________开闭所及电缆工程委托乙方协助甲方与_______________公司进行结算协调事务事宜,达成以下条件及承诺并签订本协议:

一、委托乙方协调内容:

甲方20______年______月______日与_____________________公司签订了《电力建设工程施工合同》【合同编号:吴____________号查勘编号:变____________ 】,合同主要内容:______项目开闭所及电缆工程(以下简称“本工程”)施工,合同价为:____________整(¥____________元)。工程施工完成,甲方负责与____________公司进行工程结算,由乙方负责协调最终甲方与_______________公司均认可的结算费用。

二、甲方义务与责任

1、甲方积极配合乙方对本工程结算工作的跟进协调服务工作。

2、本着乙方对____________项目开闭所及电缆工程结算提供协调服务工作的信任及信心,负责提供甲方真实的结算资料及结算数据,作为乙方与_______________公司进行本工程结算协调,确定最终结算费用的依据。

三、乙方义务与责任

1、本着对____________开闭所及电缆工程结算工作充分了解及相关人脉关系的把握,为甲方提供真实的信息,协助甲方完成____________项目开闭所及电缆工程的结算工作。

2、确保____________项目开闭所及电缆工程结算造价的真实性,并协助甲方最终确认双方签字认可的工程结算费用。

四、协调费用支付

1、本工程结算完成,甲方与____________公司签字确认最终本工程结算费用后,乙方按审减金额的20%收取结算服务协调费

2、乙方除按本工程审减金额收取服务协调费外,不得要求甲方再另行支付与本工程结算协调事宜有关的其他费用。

3、本工程结算完成,甲乙双方确定结算协调费用后,甲方在15个工作日内一次性支付双方认可的协调费用给乙方,乙方同时应提供等金额工程发票给甲方,否则甲方有权拒付该笔协调费用。

五、违约责任

1、任何违反本合同约定的行为,均构成违约,违约一方应当承担违约责任并赔偿给守约方因此所受到的损失。

2、若乙方拒绝配合甲方工作、未完成结算工作,中途退出的,视乙方违约,应承担10万元的违约金。

3、本协议签订生效后,乙方应立即组织人力资源积极开展工作,为甲方结算工作提供协助,否则视乙方违约,应承担5万元的违约金。

4、甲方未按合同约定支付费用的,每逾期一天,应当向乙方支付当期未付款项的万分之二的违约金。

六、保密

对于本工程结算协调服务事宜,甲乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可,不得擅自披露和使用,造成不良后果的,由责任方承担一切法律责任。

七、本合同自双方签字盖章之日起生效

八、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等法律效力

甲方:_________乙方:_________

签约代表:_________签约代表:_________

签约日期:_________签约日期:_________

工程款结算协议书范本 篇27

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务,切实搞好安全生产和实现双赢的目标,经甲、乙双方协商,达成以下协议,双方共同遵守执行。

一、甲方租用乙方______一台,用于马场河铁矿山工作,时间为____年____月____日起至____年____月____日,另视工程进度可另行协商,如合同期内乙方的工程任务结束,该合同自行终止。

二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要,相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗,凡手续不齐全和证件不合格无效的,不予签订合同。

三、甲方租用乙方机械每月_______元计算,挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准,私自加班不计时间,须加班由甲方通知,超出每月规定时间240小时/月,按_____元/小时。

四、乙方在签订合同的同时,须一次性向甲方交纳安全保证金,每台______元。合同到期或终止时,由甲方查明违约等责任后,安全保证金一次性全额退还乙方。

五、自乙方机械进入工地后,经双方核算准确施工时间,确认无误后,满一个月结算租费。

六、在合同期内,乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果,均由乙方承担全部责任,与甲方无关。

七、乙方机械进入工地后,听从甲方现场负责人的指导,安全施工,如场地内有光缆、坟墓、管道等设施,甲方人员须告知并现场指导,不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

八、本合同履行中任何一方如有违约行为,给对方造成损失的,对方除向违约方赔偿损失外,有权终止合同,如违约方不接受,对方可向人民法院主张权利。

九、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,附合同与主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。

备注:乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关,由乙方全部承担。

甲方:

乙方:

工程款结算协议书范本 篇28

甲方:

乙方:

本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:

一、结算编制内容:

奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。

二、承包方式:

乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。

三、结算费用的支付方式:

乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

四、甲方责任:

1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。

3、按约定时间付给乙方费用报酬。

五、乙方责任:

1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、负责结算备查资料的收集装订。

3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

六、其他:

乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。

七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。

甲方:

乙方:

x年xx月xx日