《指挥中心大楼施工合同(热门三篇)》
指挥中心大楼施工合同(精选3篇)
指挥中心大楼施工合同 篇1
甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利,依据__________________及其它相关法律、法规,双方平等自愿公平原则,就本工程施工安装及管理工程协商一致,订立本合同:
一、工程名称:__________________。
二、工程地点:__________________。
三、承包方式:__________________。
四、工程造价:__________________。
五、工程内容和范围:高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期:甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准:本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工,工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任:甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理,清障确保施工车辆畅通,施工现场具备开工条件,并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款,否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行,工程相应顺延。
十、乙方责任:负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装,保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工,通电正常使用。
十一、安全施工:乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,严格按有关规定工程操作,如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方应承担因发生的一切费用,非乙方造成的安全事故,由责任方承担责任和有关费用,因不可引起的安全事故工程损失,工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式:在执行本合同过程中,如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷,由双方协商解决,经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份,副本______份。具有同等效力,甲乙双方各执正本______份,副本______份。其它未尽事宜,由双方另行商定补充。
甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________
______年______月______日______年______月______日
指挥中心大楼施工合同 篇2
甲方:
乙方:
因宁波公安交通指挥中心大楼内装饰工程的需要,按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、宁波市交通指挥中心大楼施工合同,结合工程具体情况,经双方友好协商,签订本合同,共同遵守。
一、工程概况
1.1、工程名称:
1.2、工程地址:
1.3、工程承包范围:详见分标段报告。
1.4、工程工期:90个日历天(11月1日竣工)。
1.5、质量等级:一次性验收合格,确保内装饰达到“甬江杯”标准。建筑装饰工程施工合同1.6、合同价款:暂估贰佰万。
1.7保证金:合同签订后一周内乙方交清保证金20万(贰拾万元)(其中质量保证金12万(拾贰万元),进度保证金8万(捌万元),相应标准达到要求,相应部分的保证金一周内退还。
二、工程工期
工程工期:90总日历天,满足甲方总进度计划。
工期延误:对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期可以相应顺延。
1、一周内非乙方原因停水、停电造成停工,累计超过24小时;
2、不可抗力的自然因素;
3、其他非乙方原因造成的工期延误;
4、甲方代表同意给予顺延的其他情况;
5、业主原因造成的并经业主认可的工期延误。
非上述原因由乙方造成的延误,按每延迟一天3000元人民币扣罚。最高限额8万元。
三、工程质量
3.1大楼内装饰分部必须达到宁波市建筑工程质量监督站确定的“甬江杯”的需要。如若达不到要求,质量保证金12万将被罚没,并加罚工程造价10%的罚金。
3.2乙方必须按设计图纸及内装饰相关标准规范施工。
3.3、乙方自行采购的材料必须按照有关规定提供三证,并按照规范要求在现场业主、甲方、监理的监督下抽样进行试验,并提供合格的检测报告才能用于工程上。如若乙方私自将不合格产品用于工程上,造成的一切损失由乙方自负。
3.4、乙方作好施工记录,竣工时及时提供甲方四套完整、齐全、正确的施工资料,并经相关部门签证盖章齐全。
四、合同价款
4.1、本工程遵同甲方与业主的总合同结算方式。
4.2甲方向乙方收取乙方完成工程量决算款(以业主单位结算给甲方的竣工决算款为准)3%的总包管理费,税金由乙方自行承担。
4.3、甲方按乙方实际使用的水电费用(以乙方自接的水电表为基准)扣除水电费用。
4.4、甲方不再向乙方分摊中标费、垂直运输费、标化工地及当地政府的各项管理费。
五、工程款支付
5.1工程进度款按月支付,按业主支付甲方相应工作量的工程进度款的90%甲方应保证工程专款专用,在收到业主单位专项款项一周内支付给乙方。
5.2、其余款项待业主单位资金到位后一个月内,除了3%(以最终决算款为基数)保修金外,一次性付清。
六、安全文明施工
6.1、乙方施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施,执行甲方公司及当地安全生产管理部门的有关规定,切实作到安全生产。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方原因造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
6.2、乙方严格遵守甲方项目部及当地管理部门文明施工管理制度,服从甲方项目部创文明标化工地的要求,杜绝野蛮施工,按章作业,作好施工现场的落手清工作,做到完工场清,材料按甲方要求堆放整齐,如有发现乙方未将材料及时回收,按项目部要求处罚。
6.3、乙方施工期间所招用的人员必须三证齐全,并及时办理好各种证件,费用由乙方自已负担,因证件不齐,所造成的一切后果均由乙方负责。
6.4、乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令,发现打架、偷窃、赌博从严处理,每发生一次罚款20________元。
6.5、乙方必须严格遵从甲方安全、文明施工要求,乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求,按项目部要求处罚,同时甲方有权清逐乙方。
七、双方责任
甲方:1、配合协调乙方做好同业主单位、监理单位、代建单位的协调工作。
2、对乙方的工程质量、进度、安全文明施工负责检查监督。
3、提供乙方用水、用电的便利。
4、提供乙方施工操作环境的便利。
5、提供乙方相关轴线、标高、尺寸的控制基准。
乙方:1、严格按设计图纸、相关施工规范要求规范施工,满足工程质量要求。
2、严格执行甲方项目部关于质量、安全、文明、材料的管理制度和进度计划网,服从甲方的指挥管理。
3、每月25日向甲方提供当月完成工作量月报表及月施工计划表。
4、工程结束后,在甲方的配合下,及时同建设单位办理竣工结算。
5、乙方负责人90%时间必须在施工现场。
6、乙方在施工中注意成品保护,如发生损坏,修理费及损失由乙方负责。
八、其他
8.1、材料采购:工程所用材料均由乙方采购,乙方根据设计和规范及甲方定的品牌、色样的要求采购工程所需要的材料,所有材料必须三证齐全。
8.2、隐蔽验收:乙方每道工序具备隐蔽或中验条件,通知甲方及相关单位进行验收,并作好验收记录,签字确认,验收合格后方可进入下一道工序施工。
8.3、竣工验收:工程完毕,乙方以书面形式通知甲方及相关方进行验收,甲方收到通知7天内组织相关单位人员进行竣工验收,认可或提出修改意见,并作好竣工验收记录。
8.4、质量保修:乙方向甲方承诺从单位工程竣工之日(甲方经建设单位确认的)算起,二年的保修期,同时扣押3%的质量保修金,待保修期完毕一次性支付乙方。
8.5、违约及争议:双方均必须按双方订立的协议执行,如有争议,双方先友好协商,协商不成可由宁波市仲裁委员会或法院判决。
8.6、综合管理体系:乙方必须遵从甲方质量、环境、职业安全健康文件中相关标准要求(见附单)
8.7、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
8.8、本合同一式六份,甲方执四份,乙方贰份,本合同双方签字生效。
甲方:
乙方:
见证方:
年月日
指挥中心大楼施工合同 篇3
建设单位(发包人):(以下简称甲方)
施工单位(承包人):(以下简称乙方)
甲方就其位于___________消火栓系统改造工程,经邀标比选,选定乙方承担该项目施工,经甲、乙双方协商一致,达成施工合同条款如下,以资双方共同信守无违。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程范围、内容:
按甲方提供的设计施工图纸,补充和改造完善室内消火栓系统,并按设计要求敷设室外埋地干管管网至市政取水接头处,完成系统正常使用功能。
四、合同工期:____年____月____日起至____年____月____止共计____日历天。
五、质量标准:合格,符合国家现行施工验收规范和技术标准。
六、合同价款:本工程为包工、包料,包干合同总价款为¥____元,人民币大写:____。
七、工程验收交付:工程施工完毕、消火栓系统通水试验具备正常使用功能时,甲、乙双方现场代表人签字确认验收;乙方同时向甲方提交竣工图纸和消防产品合格证明文件壹套。
八、合同价款支付:工程竣工并移交竣工图纸资料后____日内,甲方一次性向乙方支付结清合同价款¥____元,同时返还比选保证金¥____元。
九、其他约定:针对该改造项目特点,消火栓室外管道与市政管网碰头驳接时,若涉及停水或确需市政水务专业公司实施的内容,由甲方负责衔接落实相关事宜,乙方应提前告知甲方。
十、合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,经双方代表人签字并加盖公章后生效,未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方:公章
乙方:公章
代表人(签字):
代表人(签字):
联系电话:
联系电话:
合同签订地点:
合同签订时间: